Войти в мой кабинет
Регистрация
ГОТОВЫЕ РАБОТЫ / КУРСОВАЯ РАБОТА, ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Договор строительного подряда.

irina_krutyash 468 руб. КУПИТЬ ЭТУ РАБОТУ
Страниц: 39 Заказ написания работы может стоить дешевле
Оригинальность: неизвестно После покупки вы можете повысить уникальность этой работы до 80-100% с помощью сервиса
Размещено: 30.09.2019
Объектом исследования являются гражданские правоотношения, возникающие из договора строительного подряда. Предмет исследования образуют нормы гражданского права, регламентирующие порядок заключения, изменения, прекращения и исполнения договора строительного подряда. Предмет исследования образуют публично-правовые нормы, регулирующие отношения сторон по договору строительного подряда, путем либо прямого влияния на договор, либо устанавливая административно-правовые предпосылки заключения договора строительного подряда. Основная цель исследования обусловлена объектом и предметом исследования и заключается в комплексном исследовании договора строительного подряда. Кроме этого, целью исследования является выявление теоретических проблем договора строительного подряда, выработка рекомендаций по решению данных проблем, разработка предложений по совершенствованию действующего законодательства и правоприменительной практики. В соответствии с данной целью в курсовой работе поставлены следующие задачи: ¬¬- выявление особенностей договора строительного подряда, описание его признаков; - определение круга участников отношений в области строительного подряда, выявление особенностей их правового положения, анализ структуры договорных связей; - изучение законодательства о строительном подряде, выявление его составляющих и разработка рекомендаций для его совершенствования; - анализ содержания договора строительного подряда; - анализ порядка и способов заключения договора строительного подряда; - выявление и анализ особенностей исполнения договора строительного подряда.
Введение

Актуальность темы исследования заключается в том, что договор строительного подряда как самостоятельная разновидность подрядных договоров получил свое развитие в период административно-командной системы управления экономикой государства. Новый характер социально-экономических отношений потребовал реформирования института договора строительного подряда. Таким образом, содержание договора строительного подряда претерпело существенные изменения. Дальнейшее развитие правового регулирования отношений в сфере строительства и реконструкции объектов недвижимости способствует достижению одной из основных целей реформирования национальной экономики, а именно: увеличению темпов и объемов строительства, вводу новых мощностей. Действующее законодательство о договоре строительного подряда не в полной мере соответствует требованиям современной международной и отечественной правоприменительной практики. Появились новые виды договоров в области строительства, широкое распространение получили новые формы строительства, увеличился круг участников строительных отношений и т.п. Большое влияние на договор строительного подряда оказывают нормы публичного законодательства и комплекс технических норм в строительстве. В настоящее время вышеуказанная отрасль законодательства находится в стадии реформирования, не достигнуто оптимальное соотношение закона и договора. Усиление роли закона в регулировании отношений по строительному подряду происходит в отсутствие системного правового акта о строительстве, ряда специальных публично-правовых актов и основных технических регламентов. Состояние научной разработки проблем договора строительного подряда также не всегда соответствует потребностям практики. В литературе недостаточно освещаются особенности исполнения договора строительного подряда, не уделено полноценное внимание несущественным условиям договора. В то же время имеющиеся правовые решения нуждаются в развитии, а также научном обосновании. В частности, разработка отдельных положений договора позволит применять на практике редко реализуемые нормы Гражданского кодекса Российской Федерации об удержании, о предварительных договорах.
Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3 1 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 6 1.1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 6 1.2 ФОРМА ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 9 1.3 СТОРОНЫ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 11 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 14 2.1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 14 2.2 СРОК ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 15 2.3 УСЛОВИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 15 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 18 4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 25 5 АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 31 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 35 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 37
Список литературы

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2018) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 4. Градостроительный Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 5. О лицензировании отдельных видов деятельности [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.10.2018) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 6. Об охране окружающей среды [Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 7. Об архитектурной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 17 ноября 1995 года N 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 8. О техническом регулировании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (ред. от 29.07.2017) Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 9. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 21 июля 1997 №122-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 10. О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 22.10.2018) – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 11. Гражданское право [Текст]: учеб.пособие для вузов/ Н.Н. Агафонова, Т.В. Богачева, Л.И. Глушкова; под общей ред. Н.Н. Агафоновой; М.: Юрист, 2002. –542с. 12. Гражданское право [Текст]: Учебник/ Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Проспект, 2009 – 122с 13. Практические вопросы строительной деятельности [Текст]: учебник / Под ред. А.В. Афониной. - М.: Издательство "Альфа-Пресс", 2008. –272с 14. Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам [Текст]: учебник / Под ред. Е. А. Борисовой. — 2-е изд., перераб.и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. 15. Гражданское право [Текст]: учеб.пособие для вузов / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб.и доп.- М.: Статут, 2017. – 435с. 16. Гражданское право России [Текст]: учебник / Под ред. Л.Ю. Грудынцевой - М.: Юстицинформ, 2008. - С. 560 17. Гражданское право Часть 2. [Текст]: учебник / Под ред. Мозолина В.П. - М., Юристъ. 2007. - С. 630 18. Участники договора строительного подряда [Текст]: учебник / Под ред. С.Н. Мокрова - 2008. - № 8. - С. 108-111, 19. Гражданское право в схемах и определениях [Текст]: учебник / Под ред. В. В. Пиляевой. - М.: КноРус, - 2010 20. Гражданское право [Текст]: учебник/ Под ред. О.Н. Садкова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 493 с. 21. Гражданское право [Текст]: учебник / Под ред. А.П. Сергеева - М.: Проспект, 2014г. Т. 5. 22. Гражданское право [Текст]: учебник в 3 томах / И.А. Андреев, И.З. Аюшеева, А.С. Васильев и др.; под ред. С.А. Степанова. - М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2011. Т. 2. - 712 с. 23. Гражданское право том III [Текст]: Учебник / Под ред. Е.А. Суханова. - М.: Волтерс Клувер, 2011. - 800 c. 24. Гражданское право. Ч. 2. [Текст]: учеб.пособие для вузов / Под ред. Ю.К. Толстого - М.: «ПРОСПЕКТ» 2012г. 784с. 25. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://arbitr.ru 26. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru 27. Правосудие – судебная практика России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravosudie.biz 28. Решения, постановления и определения судов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.resheniya-sudov.ru 29. Обзор судебной практики Верховного Суда за 2018 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vsrf.ru 30. Онлайн-справочник по судебной практике в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sudebnayapraktika.ru
Отрывок из работы

1 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА 1.1 СУЩНОСТЬ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА В соответствии со ст. 740 ГК РФ подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Предметом договора строительного подряда (субподряда) является конечный результат деятельности подрядчика (субподрядчика). По договору строительного подряда это соответствующий объект строительства (предприятие, здание, сооружение), сдаваемый подрядчиком заказчику, а по договору субподряда законченный комплекс определенных работ (монтажных, санитарно-технических и др.), составляющих часть работ по объекту строительства в целом и сдаваемых субподрядчиком генеральному подрядчику. Договор строительного подряда носит консенсуальный, возмездный и взаимный характер. Так, признак консенсуальности означает, что договор строительного подряда признается заключенным в момент согласования существенных условий сторонами договора. Признак двусторонности заключается в том, что обе стороны договора строительного права наделены определёнными правами и имеют определенные обязанности. Признак возмездности обусловлен тем, что подрядчик, построивший по заданию заказчика определенный объект либо выполнивший иные строительные работы, вправе требовать от заказчика исполнения его обязанности по оплате выполненных работ. Договор строительного подряда, являясь одним из видов договора подряда, обладает всеми родовыми признаками, присущими последнему. Во-первых, договор строительного подряда направлен на выполнение работ в соответствии с заданием заказчика. Во-вторых, договор строительного подряда направлен на выполнение только таких работ, которые влекут получение результата, отделимого от самой работы. В-третьих, результат работ имеет индивидуальный характер. Кроме названных признаков, договор строительного подряда обладает рядом видовых отличий заключённых в п.2 ст.740 ГК РФ, где прописано что договор строительного подряда заключается: - на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта; - на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ; - на выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором. Родовые признаки договора строительного подряда необходимо учитывать при отграничении его от договоров, имеющих сходную цель, но иной порядок ее достижения. Важной особенностью договора строительного подряда является то, что риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик. Если объект строительства до его приемки заказчиком поврежден вследствие недоброкачественности предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, то в этом случае подрядчик имеет право требовать оплаты всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что им были выполнены обязанности, предусмотренные п. 1 статьи 716 ГК РФ. В договоре строительного подряда выполнение работ подрядчиком не является самоцелью. Экономический и юридический интерес заказчика направлен как на выполнение работ подрядчиком, так и на достижение им обусловленного этой работой результата. Именно поэтому в п. 1 ст. 740 ГК РФ идет речь о «приемке результата». Это указывает на то, что договор строительного подряда не может считаться исполненным, если работа выполнена, а результат не достигнут. Поскольку при подряде заказчик оплачивает именно результат, а не работу как таковую. Одним из существенных условий договора строительного подряда являются начальный и конечный сроки выполнения работ. Срок выполнения работ по договору строительного подряда регламентируется общими правилами о сроках выполнения работ по договору подряда, предусмотренными в ст. 708 ГК, согласно которой в договоре указываются начальный и конечный сроки выполнения работ. Помимо этого, сторонами могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ, так называемые промежуточные сроки. Работы должны выполняться в согласованные сроки. Нарушением условия о сроке безусловно признается нарушение конечного срока, а если на этот счет в законе, ином правовом акте или договоре не предусмотрено другого, то также начального и промежуточного сроков. Следует отметить, что досрочное выполнение работ также может служить нарушением требования о сроке. Досрочное исполнение допускается только с согласия заказчика (ст. 315, 711 ГК РФ). Если сроки строительства будут нарушены и поэтому заказчик утратит интерес к выполнению договора, то в соответствии с п.2 ст. 405 ГК РФ он может отказаться от принятия результата работ и потребовать возмещения убытков. Таким образом, можно выделить несколько основных признаков договора строительного подряда: - подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований заказчика; - подрядчик обязуется выполнить определенную работу, результатом которой является создание новой вещи либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей; - вещь, созданная по договору подряда принадлежит на праве собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком; - подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижение обусловленного договором результата; - подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого у него возникает по выполнению и сдаче, как правило, всей работы заказчику, кроме случаев, установленных законом или договором. В литературе справедливо отмечается, что этот договор, «помимо чисто подрядных, опосредует также элементы целого ряда иных видов отношений; поставки, имущественного найма, хранения, перевозки и некоторых других». В чём и выражается его универсальность. 1.2 ФОРМА ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА Форма договора строительного подряда в большинстве случаев письменная, причем в последнее время все чаще договор составляется в виде единого многостраничного, детально регламентирующего взаимоотношения заказчика и подрядчика документа, подписываемого сторонами. В ряде случаев при их составлении используются примерные формы договоров строительного подряда, рекомендованные для отдельных видов строительных работ, а также ведения строительства в различных отраслях. Вводная часть договора должна включать в себя: - его наименование (договор строительного подряда); - дату его подписания; - место его подписания (населенный пункт); - полное фирменное наименование его участников, под которым они зарегистрированы; - сведения о наличии у подрядчика лицензий на строительство; - названия сторон (Заказчик, Подрядчик) для того, чтобы не повторять каждый раз названия фирм; - подробное наименование должности, фамилии, имени, отчества лица, подписывающего договор, наименование документа, из которого следуют его полномочия на подписание договора (устав, положение, доверенность). Большое внимание в вводной части договора нужно уделить составу участников. Договор подряда - двусторонний договор, но это не значит, что на стороне как подрядчика, так и заказчика не могут выступать несколько лиц. Статья договора, посвященная предмету, должна содержать: - наименование объекта строительства (в том числе, когда заключается договор на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом); - месторасположение объекта строительства; - характеристику проектной документации (кем и когда утвержден или будет утвержден проект); - перечень монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом, которые обязан осуществить подрядчик. При описании объекта строительства советуется указать, в каких целях заказчик собирается использовать данный объект. Указание целей строительства объекта может помочь, если возникнет спор о качестве работ, необходимости предоставления информации об эксплуатации объекта. Техническая документация является неотъемлемой частью договора строительного подряда (это должно быть зафиксировано в его тексте). Если же в договоре нет указаний на состав и содержание технической документации, а также указаний на то, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию, то это влечет за собой признание договора подряда незаключенным. 1.3 СТОРОНЫ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА Сторонами в договоре строительного подряда являются заказчик и подрядчик. В роли заказчика может выступать любой субъект гражданского права: физическое или юридическое лицо, а также соответствующее публично-правовое образование в лице его уполномоченного органа. Эту роль может выполнять лицо, инвестирующее свои средства в строительство (инвестор) и рассчитывающее на приобретение права собственности на создаваемый объект недвижимости по окончании его строительства. В других случаях инвестор возлагает функции заказчика в договоре строительного подряда, требующие специальных знаний, умений и навыков, на специализированную организацию, которая в отношениях с подрядчиком, несмотря на то что заключает договор строительного подряда от своего имени, по существу представляет интересы инвестора. В случаях, когда осуществление правомочий заказчика по контролю и надзору за выполнением работ по договору строительного подряда (ст.748 ГК) невозможно без специальных познаний в области строительства, заказчик может самостоятельно (без согласия подрядчика) привлечь для этих целей инженера (инженерную организацию), заключив с ним договор о возмездном оказании соответствующих услуг. Привлеченный заказчиком инженер не только осуществляет контроль и надзор за строительством, но и принимает все необходимые решения в этой области во взаимоотношениях с подрядчиком, при этом действуя от имени заказчика. Что касается договора строительного подряда, то в этом случае в его тексте должны быть определены функции инженера, привлеченного заказчиком, а также последствия его действий для подрядчика (ст.749 ГК). В качестве подрядчика в договоре строительного подряда могут выступать физические и юридические лица, обладающие необходимыми познаниями, умениями и навыками для выполнения соответствующих строительных работ. Если исполнение обязательств по договору строительного подряда связано с осуществлением подрядчиком предпринимательской деятельности, последний в случаях, предусмотренных законодательством, должен располагать лицензией, разрешающей заниматься определенными видами строительной деятельности. Например, в настоящее время в соответствии со ст.17 Федерального закона от 8 августа 2001 г. N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" подлежат лицензированию такие виды строительной деятельности, как строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности по государственным стандартам (техническим регламентам); производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, и некоторые другие. Но можно отметить структуру договорных связей в области договоров строительного подряда. Так, например, весьма распространенной является ситуация, когда заказчик заключает договор строительного подряда с генеральным подрядчиком, который, в свою очередь, привлекает для исполнения своих договорных обязательств других лиц, специализирующихся на проведении определенных строительных работ - субподрядчиков. В этом случае между генеральным подрядчиком и субподрядчиками заключаются договоры строительного субподряда. При такой структуре договорных связей особенность правового положения генерального подрядчика состоит в том, что он несет ответственность перед заказчиком за все последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств субподрядчиками (п.1 ст.313 и ст.403 ГК), а перед субподрядчиками - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по договору строительного подряда (ст.706 ГК). Так, по одному из дел субподрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с генерального подрядчика стоимости работ, а также процентов за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК). Генеральный подрядчик иска не признал, ссылаясь на то, что неоплата выполненных субподрядчиком работ произошла из-за отсутствия денежных средств у заказчика. Арбитражный суд не согласился с возражениями генерального подрядчика и удовлетворил исковые требования, сославшись на то, что подрядчик, если иное не вытекает из закона или договора, вправе привлечь к исполнению своих обязательств субподрядчиков. Однако он в этом случае несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по договору подряда перед субподрядчиком. Поскольку факт выполнения субподрядчиком работ и их стоимость были подтверждены материалами дела и сторонами не оспаривались, субподрядчик обоснованно требовал от генерального подрядчика оплаты выполненной работы независимо от того, произвел ли заказчик расчет с генеральным подрядчиком Возможны и иные варианты структуры договорных отношений по строительному подряду. Так, с согласия генерального подрядчика заказчиком могут быть заключены так называемые прямые договоры непосредственно с теми лицами, которые выполняют отдельные виды строительных работ. В этом случае указанные лица, выступающие в роли подрядчиков, несут ответственность за нарушение своих обязательств перед заказчиком. Не исключается также возможность заключения договора строительного подряда со множественностью лиц на стороне подрядчика (ст.321 ГК). 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ 2.1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА Предмет договора строительного подряда составляет строительство определенного объекта либо выполнение иных строительных работ. В п. 2 ст. 740 ГК РФ конкретизируется предмет договора строительного подряда: им может быть строительство или реконструкция предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Если иное не предусмотрено договором, правила о строительном подряде применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений. Договор строительного подряда может предусматривать обязанность подрядчика обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.
Не смогли найти подходящую работу?
Вы можете заказать учебную работу от 100 рублей у наших авторов.
Оформите заказ и авторы начнут откликаться уже через 5 мин!
Похожие работы
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 30 страниц
300 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 25 страниц
250 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 24 страницы
350 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 34 страницы
408 руб.
Курсовая работа, Право и юриспруденция, 40 страниц
480 руб.
Служба поддержки сервиса
+7(499)346-70-08
Принимаем к оплате
Способы оплаты
© «Препод24»

Все права защищены

Разработка движка сайта

/slider/1.jpg /slider/2.jpg /slider/3.jpg /slider/4.jpg /slider/5.jpg